招标采购 - 正文
山东汽车文化发展有限公司B1C1及地下车库工程招标 2017-06-15 21:49
         招 标 公 告
一、工程概况:
1.1工程名称:山东汽车文化发展有限公司B1C1及地下车库工程
1.2建设地点:潍坊市坊子区潍州路与八马路交叉口
1.3建设规模、结构类型及层数:图纸建筑面积22751㎡(其中:地下4822㎡框架结构;地上四层,B1 9028㎡C1 8901㎡ 轻钢结构)。
1.4招标范围:发包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定承包内容,除发包人明确直接发包工程(地基处理、消防工程、门窗等,具体以施工合同为准),均由承包人负责施工。
1.5招标方式:公开招标,采用工程量清单报价方式。
1.6标段划分:本工程分为二个标段(暂定)。
1.7资金来源及到位情况:单位自筹,建设资金已到位。
1.8现场条件:已具备施工条件。
1.9工程质量标准及要求:
   工程质量标准按国家现行施工验收规范执行,工程质量各项指标按照国家规范必须达到合格。工程竣工验收应依照现行《建设工程质量管理条例》及《建筑工程施工质量验收统一标准》所规定的条件与程序,根据合同通用条款及施工合同相关约定进行,工程质量必须一次性通过经验收并评定为“合格”。
1.10安全要求:安全标准执行国家建筑施工安全检查标准及安全技术规范,达到潍坊市安全文明标准化示范工地
1.11计划工期要求:
开工:2017年6月  日, 2017年   月   日前主体验收; 竣工验收:2017年月   日综合竣工验收完;总工期:    天(日历天)。
二、投标人资格要求:
2.1投标人须具备:
1)建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质并同时具有钢结构工程施工二级以上资质; 
2)外地入潍投标企业应取得市建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程《入潍信用证》或潍坊市建设行政主管部门出具的相关证明;具有良好的(类似项目描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程壹级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其它在施建设工程项目的项目经理。外地入潍项目经理已到潍坊市建设行政主管部门办理入潍登记备案手续。
2.2本次招标不接受联合体投标;不允许个人挂靠施工。
三、投标报名、资格预审:
3.1本工程招标为 公开招标,凡有意参加投标者,请于2017年6月   日-2017年6月    日上午8时-下午6时到山东华安汽车文化发展有限公司办公室报名(资格预审),联系电话:0536-8518681
联系人:赵鸣   电话:15288996355
3.2报名时须同时提交资料:
    1)企业营业执照副本及其年检合格的证明材料 
    2)资质证书副本和安全生产许可证 
    3)企业法人证明及法人委托
    4)无拖欠农民工资证明 
    5)拟派项目经理证件及个人简历、业绩说明 ,劳动保险关系证明(交社保一年以上)
    6)企业近两年财务状况表(包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件)
7)近三年完成类似项目情况表(应附中标通知书或合同协议书、工程验收证书的复印件)
8)正在施工和新承建的项目情况表(应附中标通知书或合同协议书、工程验收证书的复印件);近三年不良业绩情况及说明。
    9)近三年发生的诉讼及仲裁情况及说明,并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
以上资料招标人留存,复印件均应加盖公章,其中1、2、3、4项请带原件查看;
3.3招标人在本次招标报名截止日后一日内通知通过资格审查的单位。
四、招标文件的获取
4.1凡通过上述报名及资格预审者,请于2017月   日工作时间,到山东华安汽车文化发展有限公司办公室购买招标文件。
4.2招标文件资料工本费每套人民币300元,该招标文件工本费售后不退还。
五、投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间为2017月   日 9   00  分,地点为山东华安汽车文化发展有限公司办公室。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
                             
                               山东华安汽车文化发展有限公司
                                     2017年6月10日
山东汽车文化发展有限公司B1C1及地下车库工程招标公告


公司链接:   水之梦乐园    邻里衣家    易邻里    健康新风


Copyright © 1996-2017 山东华安集团有限公司 幸运农场goilift.com版权所有  鲁ICP备11000986号
地址:中国山东省潍坊市奎文区文化路2777号   电话:(+86)0536-8519708/8515900   传真:0536-8519708   邮箱:sdha.cn@163.com
  

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!